인테리어 공사 계약서

갑: 발주자(시행자) 0000

성      명: 0000

연  락  처: 0000

사업자번호: 0000

주 민 번 호: 0000

을: 수급자 (시공자)

주      소: 0000

성      명: 0000

연  락  처: 0000

사업자번호: 0000

주 민 번 호: 0000

1. 공     사     명: 0000

2. 공   사   장   소: 0000

3 .공   사  기   간: 착 공  2019년     월     일

완 공  2019년     월     일

4.공   사   금   액: 일      금:                 원 정

공 급 가 액:                원 정

부가가치세:                 원 정

5. 공사대금 지급시기: 1)계약금: 2019년     월     일 40%

금  액

2)착수금: 2019년     월     일 20%

금  액

3)중도금: 2019년     월     일 30%

금  액

4)잔  금: 2019년     월     일 10%

금  액                   (입금전세금계산서발행함)

6.하자담보책임기간: 2년

7.하자담보보증금율: 3% (보증보험증권발행)

발주자 (이하“갑”이라함) 와 수급자 (이하“을”이라함) 은 이 계약서 및       공사 계약 조건을 2통 작성하여 각 1통씩 보관한다.

계약 내용(특약사항)

제1조: 신의 성실한 원칙으로 공사를 하여야 하며 건축자재 마감자재 등 계          약서, 공사내역서와 일치하게 공사를 하고 부적합한 공사는 시정을          요구할 수 있으며 하자 발생시 “을”은 공사를 책임을 진다. 또한 안          전작업, 안전수칙, 안전 보호구 등을 최우선하며 재해 발생시 “을”은          전반 책임을 진다.

제2조: 공사 완공 후 합격하지 못한 때에는 수정이 가능한 부분이면 “갑” “을” 합의 하에  수정사항을 협의 후 준공한다.

제3조:(지연배상) “을”은 정당한 사유 없이 공사를 지연하여서는 안 되며 지         연시 완공계약일 부터 1일(지체일당) 100만원씩 지연 배상을 공제할            수 있다.

“갑”은 대금 지급 시 지연 시 완제일까지 년5% 지연이자를 지급 하          여야 한다.

제4조: (공사내역)

1) “을”은 공사 착수 전 “갑”에게 설계도서(도면, 시방서, 공사내역서, 시안       서 등) 를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

2) 공사에 사용 할 재료와 품질 및 재료는 표준품 또는 표준품에 상당하      는 재료로서 계약의 목적을 달성하는데 가장 적합한 것으로 한다.

제5조: 계약의 해제 또는 해지

“을”이 정당한 사유 없이 착공(완공)을 지연시킬 경우, 을의 명백한 귀      책사유로 공사를 완성 시킬 수 없다고 인정 될 경우와 기타 계약내용       위반으로 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우는 해제 또는 해      지를 할 수 있다.

제6조: 권리 및 의무의 양도

“을”은 계약된 공사의 전부를 제3자에게 양도 또는 하도급 할수 없다.

제7조: 관련 공사 서류 제출

설계도서, 도면 시방서 공사내역서 공사 일정표 시안서 사진 및 사업자 등    록 사본 보험(공제)가입 증명서를 첨부한다.

제8조: 본 계약에 발생한 분쟁은 신의 성실로 합의하에 해결함을 원칙으로         하고 해결되지 않은 분쟁은 소재의 관할 법원으로 한다.

제9조: (손해배상) 공사 중단과 을의 귀책사유로 계약해제 또는 해지로 인한     손실은 “을”이 착수금과 1일당 100만원을 계산하여 배상한다.

제10조: 계약변동사항 발생 시 변동된 내용은 즉시 변동계약서를 작성하고 변

동된 금액이 발생 시 “갑”은 “을”에게 즉시입금을 원칙으로 한다

제11조: “갑”은 공사완료 즉시 잔금을 입금 완료 한다

제12조: “갑”은 공사 진행에 있어서 디자인부분은 일체 관여하지 않는다

관여시 에는 공사 진행에 차질이 생김으로 지체상금을 “갑”이 책임

지고 계약의 해지도 “갑”은 “을”에게 요구 할 수 없다

제13조: 디자인변경 요구 시 “갑”과“을”은  변경에 따른 계약서를 작성하고 서로   합의하에 변경된 부분의 공사를 진행 한다

특약사항: 갑과 을은 공증하여 각각 1통씩 보관한다.

-   끝   -

2019년        월        일