철거공사 계약서

갑: 발주자(시행자)

대      표:          인

연  락  처: 00000000000 팩스: 000000000

사업자번호: 000000000

을: 수급자 (시공자)

주      소: 0000000000

대      표:     00000000 인

연  락  처:              팩스:

사업자번호: 000000000

1. 공     사     명: 00000000

2. 공   사   장   소: 00000000

3 .공   사  기   간: 착 공  2000년   00월   00 일

완 공  2000년    00 월   00일

4.공 사 금 액: 일    금:   000000 원정 (삼천삼백 만원정)(부가세별도)

5. 공사대금 지급시기: 1)계약금  0000년    00월     00일

금  액 : 00000 원정 (일천오백만원정)(부가세별도)

2)잔  금: 2000년   00 월    00일

금 액: 0000 원정0000000 (부가세별도)

계약 내용(특약사항)

제1조: 철거공사내용

- 욕실 집기전체(세면대, 변기, 천정폼, 욕조)

- 욕실 칸막이 11개

- 욕실 바닥 47개

- 복도 6개층 모두(천정, 바닥, 벽체포함)

- 가구전체 (tv, 탁자, 테이블, 협탁, 침대받침대제외)

- 안내실 앞 바닥천정벽체

제2조: “을”은 철거공사 완료 후 “갑”이 요구한 철거내용이 누락됐을 시        확인후 철거공사를 완료해 준다

제3조:(지연배상) “을”은 정당한 사유 없이 공사를 지연하여서는 안 되며      철거 완료일 부터 배상을 공제 할수 있다

“갑”은 대금 지급일로터 지연시 완제일까지 연5% 지연이자를 지급      하여야 한다.

제4조: 철거 공사 시 안전사고에 관한 건은 “을”이 모든 책임을 진다

제5조: 계약의 해제 또는 해지

“을”이 정당한 사유 없이 철거를 지연시킬 경우 “을”의 명백한 귀책사유로   인정되므로  해제 또는 해지를 할 수 있다.

제6조: 권리 및 의무의 양도

“을”은 계약된 공사의 전부를 제3자에게 양도 또는 하도급 할수 없다.

제7조: 본 계약에 발생한 분쟁은 신의 성실로 합의하에 해결함을 원칙으로         하고 해결되지 않은 분쟁은 소재의 관할 법원으로 한다.

-   끝   -

2019년        월        일