식당 인테리어 공사 계약서

1. 공   사   명: 000000

2. 공 사  장 소: 0000

3. 공  사 기 간:     착 공  2018년     월     일  (준공일 후)

완 공  2018년      월     일  (준공일 이후 31일)

4. 공 사 금 액 :          00000000  원정 (  000000  원정)(부가세별도)

5.공사대금지급시기:   1) 계약금 날짜 :     2018 년  월   일

금   액 :              원정   (부가세별도)

(계약금은 계약과 동시에 익일 내 송금한다)

2) 잔금 날짜:     2018 년     월     일

금   액:             원정   (부가세별도)

계약 내용(특약사항)

제1조: 신의 성실한 원칙으로 공사를 진행하며 수정사항이 있을시 합의하에 진행한다.

제2조: “을”은 인테리어공사에 대한 부분이 누락됐을 시 확인 후 공사를 완료해 준다.

제3조:(지연배상) “을”은 정당한 사유 없이 공사를 지연하여서는 안 되며 공사 완료 일 부터         배상을 공제 할 수 있다.(준공일 이후 착공에 들어감으로 준공일이 미루어질 경우 완공일이 미루어질 수 있다.)

제4조:“갑”은 공사완료시 잔금을 처리한다

대금지급이 지연이될 경우 완제일까지 연9% 지연이자를 지급 하여야 한다.

제5조: 공사 시 안전사고에 관한 건은 “을”이 모든 책임을 진다.

제6조: 계약의 해제

“을”이 정당한 사유 없이 공사를 지연시킬 경우 “을”의 명백한 귀책 사유로 인정 되므          로 계약해제를 할 수 있다.

제7조: “을”은 하자발생시 발생일로 부터 즉시 처리 한다

제8조: 본 계약에 발생한 분쟁은 신의 성실로 합의하에 해결함을 원칙으로 하고 해결되지 않은 분          쟁은 “을” 소재의 관할 법원 으로 한다.

*첨부서류

1. 공사견적서 1부

2. 시행사 사업자등록증 1부

3. 통장사본 1부

갑: 발   주   자 :

상      호 :

사업자번호 :

대  표  자 :             인

주       소:

연  락  처:

을: 수  급  자 (시공자)

상        호 : 000000

사 업 자 번호 : 000000

주        소: 0000000

대        표:        00000  인

연   락   처:  000000

* 시공자는 위내용대로 계약을 체결하고 계약서 2통을 작성하여

각각 1통씩 가진다

2018 년  00월  00 일